| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEFENSA JUDICIAL www.fondoadaptacion.gov.co | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | REPORTE DE PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE SE ENCUENTRA VINCULADO EL FONDO ADAPTACIÓN A 29-02-2020 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | No. Proceso | Demandante | Radicado Proceso | Tipo de Proceso | Resumen Pretensiones | Valor Cuantía Proceso | Actuaciones Procesales Adelantadas Por la Entidad | Estado Actual del Proceso | Riesgo de Pérdida | ||||||||||||||||||
6 | 1 | TORO VALENCIA OSCAR MAURICIO/Personero de Dosquebradas | 66001233300020130021700 / 66001233300020130021702 | ACCIÓN POPULAR | Implementacion de medidas que mitiguen el riesgo y peligro representados por la quebrada los Molinos para la comunidad de conformidad con los diferentes y reirados concepto emitidos por la CARDER | INDETERMINADA | CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN, SOLICITUD DE NULIDAD, PACTO DE CUMPLIMIENTO, ETAPA PROBATORIA, FALLO DE PRIMERA INSTANCIA FAVORABLE AL FA, EN APELACIÓN ANTE EL CONSEJO DE ESTADO. El 21-01-2019 ingreso a despacho por reparto.- 05 DE MARZO AL DESPACHO- AL DESPACHO 10 DE JUNIO DE 2019 | TERMINADO | TERMINADO | ||||||||||||||||||
7 | 2 | TORO VALENCIA OSCAR MAURICIO/Personero de Dosquebradas | 66001233300020140045900 /66001233300020140045901 | ACCIÓN POPULAR | Implementacion de medidas que mitiguen el riesgo y peligro representados por la quebrada los Molinos para la comunidad, de conformidad con EL CONCEPTO TECNICO No. 2312 del 11 de Julio de 2011 | INDETERMINADA | CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN, SOLICITUD DE NULIDAD, PACTO DE CUMPLIMIENTO, PRACTICA DE PRUEBAS, ALEGATOS DE CONCLUSIÓN - FALLO DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA FAVORABLES AL FA. | TERMINADO | TERMINADO | ||||||||||||||||||
8 | 3 | TORO VALENCIA OSCAR MAURICIO/Personero de Dosquebradas | 66001233300020130029000 | ACCIÓN POPULAR | Vulneración a los derechos colectivos relacionados con la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, el goce del espacio público y la preservación y restauración del medio ambiente. Quebrada Aguazul, urbanización Quintas del Bosque Municipio de Dosquebradas. | INDETERMINADA | CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN, SOLICITUD DE NULIDAD, PACTO DE CUMPLIMIENTO, DECRETO DE PRUEBAS- SE DECLARA PROBADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA PROPUESTA POR EL FA. 17 DE MAYO AL DESPACHO | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
9 | 4 | DANIL ROMAN VELANDIA ROJAS | 68001233300020150084700 | ACCIÓN POPULAR | Pavimentación De Vías – Los Curos Málaga. | INDETERMINADA | CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN, AUDIENCIA DE PACTO, PRUEBAS Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN - SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA FAVORABLE AL F.A. - PRESENTAN Y SE ADMITEN RECURSO DE APELACIÓN - PENDIENTE SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA- AL DESPACHO- 12 DE JUNIO FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA QUE MODIFICA EL ORDINAL 2 DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA . | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
10 | 5 | PROCURADOR 19 JUDICIAL II | 70001333300420140006300 | ACCIÓN POPULAR | Protección a los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, el goce del ambiente público (…) | INDETERMINADA | CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN, SOLICITUD DE NULIDAD, REPOSICIÓN CONTRA EL AUTO QUE RECHAZÓ SOLICITUD DE NULIDAD, AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO, ALEGATOS DE CONCLUSIÓN -MEDIANTE SENTENCIA N° 073 DEL 15 DE JUNIO DE 2018 “SE AMPARAN LOS DERECHOS COLECTIVOS AL GOCE DE UN AMBIENTE SANO VULNERADOS POR EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS. ORDENA AL MUNICIPIO DE SAN MARCOS A CONSTRUIR LA REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS.” NO VINCULA AL FONDO ADAPTACIÓN EN FORMA ALGUNA. FRENTE A ESTA SENTENCIA NO SE PRESENTÓ RECURSO DE APELACIÓN. | TERMINADO | TERMINADO | ||||||||||||||||||
11 | 6 | CRISTIAN DAVID ALVEAR PARRA | 8,00133E+21 | ACCIÓN POPULAR | Construcción muros de contenciones – Corregimiento de Villa Rosa del municipio de Repelón – Atlántico. | INDETERMINADA | CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN, AUDIENCIA DE PACTO, PETICIÓN DE NULIDAD, SOLICITUD DE IMPULSO PROCESAL, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO AVOCA CONOCIMIENTO - ETAPA DE PRUEBAS- SE ACEPTA DESISTIMIENTO DE LA PRUEBA TESTIMONAL FA. | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
12 | 7 | CORREA DE BALLESTEROS MARGARITA | 54001310300720140003900 | DESLINDE Y AMOJONAMIENTO | Deslindar los predios Monterredondo (Propiedad del FA) y la Zarza (Propiedad del demandante). Una vez fijados los linderos e hagan construir o levantar los mojones necesarios para demarcar la línea divisoría y se deje al demandante en posesión real y material del predio teniendo en cuenta la línea señalada | INDETERMINADA | CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, ALCANCE A LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN QUE SE PROPUSO AL DESCORRER EL TRASLADO DE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, SE DESCORRIÓ TRASLADO DE LA REFORMA DE LA DEMANDA, SOLICITUD DE IMPULSO PROCESAL - SOLICITUD VIGILANCIA ADMINISTRATIVA - SE REALIZO INSPECCION OCULAR Y SE VINCULO LITISCONSORCIO NECESARIO CORRIENDOSELE TRASLADO - AUTO INTERLOCURTORIO DECLARA NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES PREVIAS PROPUESTAS POR FONDO DE ADAPTACION - SE PRESENTA RECURSO DE REPOSICION Y EN SUBSIDIO DE APELACION - AUTO INTERLOCUTORIO NO REPONER AUTO DEL 17-JULIO-2017. NO CONCEDER REURSO DE APELACION. CONFORME AL ART. 231 CGP, PERMANEZCA EN SECRETARIA LA ACLARACION Y COMPLEMENTACION DEL DICTAMEN PREENTADA. SEÑALA LA HORA DE LAS 09:00 AM DEL 12-OCTUBRE-2017 PARA LLEVAR A CABO AUDIENCIA DE QUE TRATA EL ARTICULO 403 CGP. - FIJA LA HORA DE LAS 08:00 AM DEL 18 ENERO 2018 PARA CONTINUAR AUDIENCIA DE QUE TRATA ARTICULO 403 DEL CGP - EN AUDIENCIA SE DIO POR TERMINADO EL PROCESO POR CUANTO SE CONSIDERÓ QUE LOS PREDIOS OBJETO DEESLINDE Y AMOJONAMIENTO NO COLINDABAN Y SE ORDENÓ EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA QUE RECAÍA SOBRE EL PREDIO MONTERREDONDO. LA DECISIÓN FUE APELADA Y EL TRIBUNAL SUPERIRO DE CUCUTA- SALA CIVIL- CON AUTO DEL el 11 de septiembre de 2018 REVOCÓ LA DECISIÓN Y DISPUSO QUE SE PRACTIQUE EL DESLINDE. EL JUZGADO EMITIÓ AUTO DE OBEDECIMEINTO AL SUPERIRO Y FIJÓ FECH A PARA PRATICAR AL DILIGENCIA EL 16-01-2019. EL 08-03-2019 SE DECLARÓ PERDIDA DE COMPETENCIA AL JUZGADO POR LO TANTO FUE REMITIDO AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA/ FIJA FECHA PARA DILIGENCIA DE DESLINDE 06-06-2019. SE PRESENTA DEMANDA DE OPOSICIÓN AL DESLINDE EFECTUADO | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
13 | 8 | HERRERA DIAZ JOHEN FRANCISCO | 70001333300220130014500 | REPARACIÓN DIRECTA | Pago de perjuicios materiales, morales y afectacion a la vida en relacion | $577.350.000,00 | CONTESTACIÓN DEMANDA, AUDIENCIA INICIAL DONDE SE DECLARÓ PROSPERA LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD PLANTEADA POR EL FA, SE CONCEDIÓ RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL DEMANDANTE INTERPUSO - SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA REVOCA EL AUTO DEL 12-10-2017 PROFERIDO EN AUDIENCIA INICIAL Y EN SU LUGAR, DECLARA NO PROBADA LA EXCEPCIÓN PROPUESTA - EL FA PRESENTÓ ACIÓN DE TUTELA CONTRA EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE RAD. 11001031500020170081900 QUE FUE ADMITIDA Y FALLADA POR EL CONSEJO DE ESTADO. CONTINAUCIÓN AUDIENCIA INCIAL FIJADA PARA 05-02-2019. CONTINUACIÓN AUDIENCIA 31-10-2019 A LAS 3:45 PM | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
14 | 9 | CORREA DE BALLESTEROS MARGARITA | 54001233300020140041300 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | Nulidad de las resoluciones de expropiacion y las que ordenan el pago al considerar que los avaluos son muy bajos, solicita pago de indemnizaciones y compensaciones actualizadas causadas por la la expropiacion de los terrenos de su propiedad. | $300.000.000,00 | CONTESTACIÓN DEMANDA, AUDIENCIA INICIAL, AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS DE CONCLUSIÓN, SENTENCIA FAVORABLE AL FA DE FECHA 22-06-2018. APELACIÓN. ALEGATOS APELACIÓN. PENDIENTE FALLO 2 INSTANCIA | TERMINADO | TERMINADO | ||||||||||||||||||
15 | 10 | CARLOS EMILIO RODRIGUEZ PEREZ Y OTROS | 08001333300720150015501 | REPARACIÓN DIRECTA | Pago de perjuicios materiales, morales y afectacion a la vida en relacion causados por la muerte del señor Nestor Rodriguez Cervantes por electrocucion realizando trabajos en obra de alcantarillado en el Municipio de Manatí | $264.996.148,00 | CONTESTACIÓN DEMANDA, LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, AUDIENCIA INICIAL, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA DECISIÓN QUE NEGÓ EXCEPCIONES PREVIAS - RESOLVIERON RECURSO NEGANDO APELACIÓN - SE CONTINÚO CON AUDIENCIA INICIAL, SE FIJÓ FECHA PARA AUDIENCIA DE PRUEBA EL DÍA 25 DE ENERO DE 2018 - SE LLEVÓ A CABO AUDIENCIA DE PRUEBAS - FINALIZADA LA AUDIENCIA SE CORRIÓ TRASLADO PARA ALEGAR. SE PRESENTARON ALEGATOS DE CONCLUSIÓN. PENDIENTE FALLO PRIMERA INSTANCIA. | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
16 | 11 | SILVIA OSPINO AVILA Y 737 MAS | 13001233300020130021000 | ACCIÓN DE GRUPO | Pago de perjuicios materiales y morales causados a 738 familias por la inundacion a sus predios en el Municipio de Soplaviento, acaecida el 16 de diciembre de 2010, rompimiento del Canal de Dique | $53.035.800.000,00 | CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN, SE LLEVÓ A CABO AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN (ART. 61 LEY 472/98) - SE DECRETÓ PRACTICA DE PRUEBAS EL 17 DE JULIO DE 2017. - DESISTIMIENTO DE PRUEBAS - ALEGATOS DE CONCLUSIÓN-PENDIENTE FALLO PRIMERA INSTANCIA. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA FAVORABLE AL FA LA PARTE ACCIONANTE PRESENTÓ RECURSO DE APELACIÓN | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
17 | 12 | GASPAR VILLAFAÑE MARCHENA | 08001333301220140033201 | REPARACIÓN DIRECTA | Solicita el pago de facturas que no le fuero canceladas por el contratista de materiales suministrados para la obra | $130.316.000,00 | CONTESTACIÓN DEMANDA, LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, AUDIENCIA INICIAL, PENDIENTE RESOLVER RECURSO DE APELACIÓN CONTRA DECISIÓN QUE NEGÓ EXCEPCIONES PREVIAS. CON AUTO DEL 16-03-2018 EL TRIBUNAL ADMINSITRATIVO DEL ATLÁNTICO REVOCÓ LA DECISIÓN DE PRIMERA, DECLARÓ PROBADAS LAS EXCEPCIONES PREVIAS DE FALTA DE JURISDICCIÓN Y DISPUSO REMITIR EL PROCESO A LA JURISDICCIÓN ORDINARIA PARA LO DE SU COMPETENCIA. | TRÁMITE | BAJO | ||||||||||||||||||
18 | 13 | CONSORCIO PROFUNDACIÓN | 47001233300020150006800 | CONTROVERSIAS CONTRACTUALES | Solicita Perjucios materiales, dañor emergente y lucro cesante causados por la no contratacion de 180 viviendas por parte de la Corporacion Minuto de Dios | $3.843.831.007,00 | CONTESTACIÓN DEMANDA, LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, AUDIENCIA INICIAL, CONCEDE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA DESICION QUE PROBO LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN. ORDENA ENVIAR A LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO. AL DESPACHO | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
19 | 14 | MIGUEL ANTONIO CUCA SUAREZ | 11001310500320150087700 | LABORAL | Solicita el ago de acreencias labores que no fueron canceladas por Heymocol quien lo contrato para trabajar en el Hospital de Villa de Leyva | $39.817.136,00 | EL JUZGADO REMITIÓ EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR-SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA.-PENDIENTE FECHA DE AUDIENCIA. EN AUDIENCIA CELEBRADA EL 10 DE MARZO EL DESPACHO PROFIRIÓ SENTENCIA ABSOLVIENDO AL FONDO ADAPTACIÓN | TERMINADO | TERMINADO | ||||||||||||||||||
20 | 15 | CONSORCIO PRIMAVERA | 080012333004201600580LM | CONTROVERSIAS CONTRACTUALES | Solicita Perjucios materiales, daño emergente y lucro cesante causados por que las viviendas construidoas por el Consorcio, contratadas por Comfenalco Valle las cuales fueron invadias sin llegar a efectuar su entrega a los beneficiarios | $649.252.949,00 | CONTESTACIÓN DEMANDA, LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, AUDIENCIA INICIAL - SE PRESENTÓ RECURSO DE APELACIÓN QUE NEGÓ EXCEPCIONES PREVIAS - AL DESPACHO EN EL CONSEJO DE ESTADO PARA ADMITIR APELACIÓN-CONFIRMAR LA DECISIÓN ADOPTADA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, EN EL CURSO DE LA AUDIENCIA INICIAL DEL VEINTISÉIS (26) DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE (2017). DEVOLVER EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN, UNA VEZ EN FIRME ESTA PROVIDENCIA.30 DE MAYO- DEVOLUCIÓN AL TRIBUNAL DE ORIGEN | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
21 | 16 | DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL NORTE DE SANTANDER | 54001233300020160145300 | ACCIÓN POPULAR | Goce de ambiente sano, salubridad pública, accesos a los servicios públicos, utilización y defensa de los bienes de uso públicos, acceso a la infraestructura de los servicios. | INDETERMINADA | CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN, PRACTICA DE PRUEBAS Y SOLICITUD DE NULIDAD - AVOCA CONOCIMIENTO DEL PROCESO EL 09 DE JUNIO 2017, EN MAYO DE 2018 SE PRACTICARON PRUEBAS. | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
22 | 17 | INDURAL S.A. | 05001233300020160153400 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | Declarar la nulidad de la resolucion de expropiacion y pago y Solicita pagos de dañor emergente y lucro cesante por el pago tiotal del precio de la parte fel predio afrectado por una obra publica | $6.030.832.896,00 | CONTESTACIÓN DEMANDA, LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, ADMITE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA A LIBERTY SEGUROS, QUE SE NOTIFICÓ Y CONTESTÓ DEMANDA, TRASLADO EXCEPCIONES, SE FIJA FECHA DE AUDIENCIA INICIAL PARA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2018 - AUTO QUE RESUELVE DEJA SIN EFECTOS AUTO QUE FIJA FECHA DE AUDIENCIA INICIAL EL TRAMITE ADECUADO ES EL DE LALEY388 DE 1997- SECCIONES DE AUDIENCIAS 21/03/2019. AUDIENCIA INICIAL - SE CONCEDE RECURSO DE APELACIÓN - NO DECLARO PROBADA EXCEPCIÓN FALTA DE LEGITIMACIÓN DE FONDO ADAPTACIÓN Y DEVIMED. | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
23 | 18 | FRANCIA MARIA DEL PILAR JIMENEZ FRANCO | 25000234200020150160300 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | Nulidad de la Resolucion que acepta la renuncia por considerarla extemporanea | $130.320.855,00 | CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, REFORMA DE LA DEMANDA - SE PRESENTA RECURSO DE REPOSICION - MEMORIAL DE IMPULSO PROCESAL - RECURSO DE REPOSICIÓN EN CONTRA DEL AUTO QUE ADMITE LA REFORMA DE LA DEMANDA - RESUELVE RECURSO DE REPOSICIÓN EN EL SENTIDO DE REPONER AUTO MEDIANTE EL CUAL SE ADMITIÓ LA REFORMA DE LA DEMANDA Y EN SU LUGAR RECHAZA LA REFORMA DE LA DEMANDA PRESENTADA POR LA DEMANDANTE POR HABER SIDO EXTEMPORÁNEA - AUDIENCIA INICIAL, SE FIJÓ COMO FECHA PARA PRESENTAR TESTIMONIOS EL DÍA 23 DE ENERO DE 2018 - SE LLEVÓ A CABO AUDIENCIA DE TESTIMONIOS - SE PRESENTARON ALEGATOS - ENTRO AL DESPACHO PARA SENTENCIA. EL 01-03-2018 SE PROFIRIÓ SENTENCIA FAVORABLE AL FA. EL DEMANDANTE INTERPUSO APELACIÓN QUE SE ADMITIÓ EL 01-02-2019 Y ESTÁ PENDIENTE EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA EN EL CONSEJO DE ESTADO. SE PRESENTARON ALEGATOS EL 11/06/2019 | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
24 | 19 | ANDREA CATALINA MARTÍNEZ ECHAVARRÍA Y OTROS | 2016-375 | REPARACIÓN DIRECTA | Pago de perjuicios materiales, morales y afectacion a la vida en relacion por la muerte de Cristobal Martinez Santofimio quien murio al caer un muro en el municipio Honda Tolima contratada por el Minutro de Dios | $448.336.424,00 | REFORMA DEMANDA - CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA - LLAMAMIENTO EN GARANTÍA - ADMITE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA - AUDIENCIA INICIAL - AUDIENCIA DE PRUEBAS.-06-06-2019 SE ORDENA A LAS PARTES LA PRESENTACIÓN POR ESCRITO DE LOS ALEGATOS DENTRO DE LOS 10 DÍAS SGTES A ESTA AUDIENCIA TERMINO DENTRO DEL CUAL EL MINISTERIO PUBLICO PODRÁ CONCEPTUAR. | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
25 | 20 | ELÍAS VALENCIA Y OTROS | 190013333007201600027400 | REPARACIÓN DIRECTA | Pago de perjuicios materiales, morales y afectacion a la vida en relacion por la muerte de Alver Valerncia Henao quien murio al caer un buggy en el municipio de CorintoHonda Tolima contratada por el Fondo con E Y R UNION TEMPORAL | $1.060.849.410,00 | CONTESTACIÓN DEMANDA - LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, SOLICITUD SUSPENSIÓN DE PROCESO ACREDITANDO DOLENCIAS EN SALUD, SE CONSEDIÓ SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL PROCESO EL DÍA 15 DE MAYO DE 2017, AUTO DEL 16 DE JUNIO DE 2017 ORDENA REANUDAR PROCESO - AUTO ADMITE LLAMAMIENTO DE GARANTÍA REALIZADO POR EL FA. SE CONTESTÓ EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA. | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
26 | 21 | SOCIEDAD VALORES Y CONTRATOS VALORCON S.A. | 080012333004201600712LM | CONTROVERSIAS CONTRACTUALES | Se paguen materiales y transportes que no fueron contemplados dentro del presupuesto oficial y el ofertado. | $7.490.268.843,00 | CONTESTACIÓN DEMANDA - LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, ADMITE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA - INTERPUSIERON RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE ADMITE LLAMAMIENTO. PENDIENTE DECISIÓN DEL RECURSO. | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
27 | 22 | PASTORA CABALLERO CASTELLANOS | 68001333300520170002200 | REPARACIÓN DIRECTA | Se paguen los perjuicios morales y materiales ocasionados a la señora Pastora Caballero por "el mal manejo que se ha dado a la negociación directa de los predios Buenos Aires y Urumo Palmira La Meseta, requeridos para la ejecución del contrato 285 de 2013". | $70.000.000,00 | CONTESTACIÓN DEMANDA - LLAMAMIENTO EN GARANTÍA - ADMISIÓN LLAMAMIENTO EN GARANTÍA - TRASLADO DE EXCEPCIONES, SE FIJA FECHA DE AUDIENCIA INICIAL PARA EL DÍA 09 DE FEBRERO DE 2018 - SE INCIÓ LA AUDIENCIA SE INTERPUSO RECURSO DE APELACION CONTRA AUTO QUE NEGO EXCEPCIONES PREVISA, SE RESOLVIÓ EL RECURSO CONFIRMADO. SE FIJÓ FECHA PARA CONTINUAR AL AUDIENCIA 19 DE MARZO 2019 A LAS 8:45AM. AUDIENCIA DE PRUEBAS 24 -07-2019, NO OBSTANTE EL FA NO SOLICITO PRUEBAS. EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SE PROFIRIÓ SENTENCIA DENEGANDO LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. | TERMINADO | TERMINADO | ||||||||||||||||||
28 | 26 | MARÍA YOLANDA FRANCO LÓPEZ Y OTROS | 17001333300120150038200 | REPARACIÓN DIRECTA | Pago de daños y perjuicios causados a los demandantes por el fallecimiento del señor Rubelio López Aguirre cuando se desempeñaba como obrero contratado por Fernando Arturo Ángel quien celebró contrato con Procopal para la construcción de estructuras y drenajes, en la ejecucíon del contrato 225 de 2013 suscrito por el Fondo Adaptación con Procopal S.A. para la "Reconstrucción estabilización de sitios criticos en la Vía Puente la Libertad - Fresno", | $ 867.568.946.92 | CONTESTACIÓN DEMANDA - LLAMAMIENTO EN GARANTÍA - ADMISIÓN LLAMAMIENTO EN GARANTÍA | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
29 | 24 | JAIME ALBERTO ORTEGA ALVAREZ | 13001233300020150005200 | ACCIÓN POPULAR | Realizar los estudios correspondientes y acciones necesarias para evitar continuidad de erosión del Rio Magdalena en el Corregimiento de Córdoba - Bolivar | INDETERMINADA | CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN -ORDENA LEVANTAR MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS, ALEGATOS DE CONCLUSIÓN, AL DESPACHO PARA SENTENCIA. SENTENCIA DESFAVORABLE. APELACIÓN. SE ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN PENDIENTE FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA PROFERIDA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 LA CUAL ES FAVORABLE AL FONDO ADAPTACIÓN, NO IMPUSO ORDEN | TERMINADO | TERMINADO | ||||||||||||||||||
30 | 25 | RODOLFO RAFAEL MOSQUERA RAMOS Y OTROS | 086383189001201600355 | ORDINARIO LABORAL | Se declare relación laboral entre los demandantes y la Constructora C.C.P.P. CONSTRUCCIONES S.A.S y se paguen sumas de dinero por concepto de "prestaciones sociales y sanción moratoria". | $413.575.342,00 | CONTESTACIÓN DEMANDA, LLAMAMIENTO EN GARANTÍA - AUTO ADMITE LLAMAMIENTO - PENDIENTE PRIMERA AUDIENCIA - SE FIJA FECHA PARA AUDIENCIA DEL 77 PARA EL 07 DE MAYO 2019- LAS DEMANDADA FONDO DE ADAPTACIÓN PROPUSO LA EXCEPCION PREVIA POR FALTA DE COMPETENCIA, POR EL NO AGOTAMIENTO DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD, LA DEMANDADA C.C.P.P CONSTRUCCIONES S.A.S PROPUSO LA EXCEPCIÓN POR FALTA DE JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA, EL DESPACHO DECLARO LA FALTA DE COMPETENCIA. | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
31 | 26 | PEDRO GOMEZ CASTAÑEDA | 05001310500120170012800 | ORDINARIO LABORAL | Se declare que hubo relación laboral y por ende contrato de trabajo entre el demandante y la empresa CONSEDIF S.A.S., en consecuencia se pague el tiempo suplementario laborado los domingos y festivos, la indemnización por despiso sin justa causa, el reajuste a la seguridad social integral dejada de pagar, la no cancelación por intereses de cesantías, las vacaciones compensadas durante la relación laboral y la indemnización por falta de pago de prestaciones sociales. | $70.291.369,00 | CONTESTACIÓN DEMANDA, LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, AUTO ORDENA EMPLAZAR Y REQUIERE A LA PARTE DEAMANDANTE, PENDIENTE PRIMERA AUDIENCIA. AUTO FIJA FECHA PARA CELABRACIÓN DE AUDIENCIA EL 16 DE MARZO DE 2020 LA CUAL NO FUE REALIZADA POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID.19 | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
32 | 27 | CONSORCIO AGUAS Y SANEAMIENTO DEL QUINDÍO | 63001233300020170013600 | REPARACIÓN DIRECTA | En lo que respecta al FA, declrara patrioonialmente al FA por daños antijurídicos causados a los integrantes del CONSORCIO AGUAS Y SANEAMIENTO DEL QUINDÍO, por la omisión ante el no pago de $1.056.073.76117, derivados del contrato de cesión y modificatorio y aclaratorio No. 001 al Contrato de Obra Pública No. 001 de 2015 | $ 1.056.073.761.17 | CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, TRASLADO EXCEPCIONES ART 175 PARAG 2 CPACA, AUDIENCIA INICIAL, ALEGATOS DE CONCLUSIÓN, SENTENCIA DE 1ERA INSTANCIA FAVORABLE AL FA - SOLICITUD ADICIÓN DE LA DEMANDA PRESENTADA POR LA PARTE DEMANDADA - AUTO QUE RESUELVE Y NIEGA SOLICITUD DE ADICION DE SENTENCIA. APELACIÓN ADMITIDA POR EL CONSEJO DE ESTADO. PENDIENTE FALLO SEGUNDA INSTANCIA. | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
33 | 29 | TORIBIO MARTINEZ MOSQUERA | 05001310500420160103500 | ORDINARIO LABORAL | Se declare que hubo un contrato de trabajo verbal entre el demandante y la CONSTRUCTORA HERMANOS CORDOBA S.A.S., subcontratista de la obra del construcción del puente vehicular "Batatalera" y el despido "de manera ilegal e injusta por parte de su empleador". En consecuancia se paguen los salarios insolutos pendientes, viaticos por desplazamientos a cita medica, cesantías e intereses de cesantías, primas de servicio, vacaciones y sanción moratoria. | $22.759.000,00 | CONTESTACIÓN DEMANDA, LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, ADMITE LLAMAMIENTO, PENDIENTE PRIMERA AUDIENCIA - SE FIJA FECHA DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL 21 -10-2021 | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
34 | 30 | EDWIN ARLEY GOMEZ RAMIREZ | 05001310502220170010800 | ORDINARIO LABORAL | Se declare que hubo relación laboral y por ende contrato de trabajo entre el demandante y la empresa CONSEDIF S.A.S., en consecuencia se pague el tiempo suplementario laborado los domingos y festivos, la indemnización por despiso sin justa causa, el reajuste a la seguridad social integral dejada de pagar, la no cancelación por intereses de cesantías, las vacaciones compensadas durante la relación laboral y la indemnización por falta de pago de prestaciones sociales. | $66.283.062,00 | CONTESTACIÓN DEMANDA, LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, PENDIENTE PRIMERA AUDIENCIA - AUTO REQUIERE AL EONDO DE ADAPTACI6N PARA QUE ADELANTE LAS GESTIONES PARA LA NOTIFICACION PERSONAL DE COMPANIA ACE SEGUROS SA (LLAMADA EN GARANTÍA) - SE NOTIFICA A ACE SEGUROS DEL AUTO QUE ADMITE LLAMAMEINTO EN GARANTÍA Y ESCRITO DE LA DEMANDA - SE FIJO FECHA DE AUDIENCIA DEL ARTICULO 77 PARA EL 12/06/2019- AUDIENCIA DE TRÁMIE Y JUZGAMIENTO 10-09-2020 | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
35 | 31 | ENRIQUE ARBELAEZ MUTIS | 17001333300420160006300 | ACCIÓN POPULAR | Se ordene construir una pantalla en la urbanización Alfonsina del corregimiento de San Daniel del municipio de Pensilvania - Caldas, para la protección de alguna de las casas que no tienen muro de contención, y un pasamanos de seguridad para que la comunidad transite sin exponer la vida | INDETERMINADA | CONTESTACIÓN DE LA ACCIÓN - SOLICITUD DE NULIDAD (TRASLADO ART. 134 CGP). - RECHAZA DE PLANO SOLICITUD DE NULIDAD - AUTO FIJA FECHA AUDIENCIA PACTO DE CUMPLIMIENTO PARA EL 15 DE FEBRERO DE 2018 A LAS ,4:30 PM - SE LLEVÓ A CABO AUDIENCIA PACTO DE CUMPLIMIENTO QUE SE DECLARÓ FALLIDA Y SE FIJÓ FECHA PARA AUDIENCIA DE PRUEBAS- SE PRESENTARON ALEGATOS DE CONCLUSIÓN. MEDIANTE PROVIDENCIA DEL 29 DE OCTUBRE DE 2019 SE PROFIRIÓ SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA LA CUAL ES FAVORABLE PARA EL F.A. PRESENTARON RECURSO DE APELACIÓN | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
36 | 32 | ORLANDO POLO VILLA | 080012333004201700543LM | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | Declarar nulo el articulo segundo de la resolución 583 de agosto 17 de 2016 expedida por el Fondo Adaptación, mediante la cual se fijó como valor indemnizatorio por el áerea expropiada administrativamente de 15.136,12 M2, del Lote denominado La Boca del Puerco, y en consecuencia, se ordene al FA y a LATINCO S.A. reconocer un precio justo como indemnización por la afectación mencionada. | $275.885.681,00 | CONTESTACIÓN DEMANDA, ADMITE Y ORDENA NOTIFICAR LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, TRASLADO DE EXCEPCIONES. PENDIENTE PRIMERA AUDIENCIA | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
37 | 33 | HENNESY SMART BUSINESS S.A.S. | 05001333300620170027100 | CONTROVERSIAS CONTRACTUALES | Se declare el incumplimiento al contrato No. 005 de 2014 cuyo objeto era la elaboración de diseños arquitectonicos detallados definitivos, los estudios y diseños técnicos de ingenieria y la ejecución de las obras en el sistema Constructivo Industrializado liviano "RBS" de las (2) IPS para los corregimientos de Guaico y Plantanillo del municipio de Aberrojal - Antioquia y se paguen los perjuicios y daños ocasionados. | $886.263.245,27 | CONTESTACIÓN DEMANDA, LLAMAMIENTO EN GARANTÍA - AUTO FIJA FECHA AUDIENCIA INICIAL PARA EL DÍA 31 DE MAYO DE 2018. CONTRA EL AUTO QUE RESOLVIÓ NEGATIVAMENTE LAS EXCEPCIONES PREVIAS SE INTERPUSO RECURSO DE APELACIÓN. PENDIENTE DECISIÓN DEL RECURSO. AUTO FIJA FECHA PARA CELABRACIÓN DE AUDIENCIA EL 13 DE ABRIL DE 2020 LA CUAL NO FUE REALIZADA POR LA EMERGENCIA SANITARIA COVID.19 | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
38 | 34 | MARIBEL TELLEZ DURAN | 54001333300220150011800 | REPARACIÓN DIRECTA | Se declare administrativamente repsondable al INVIAS. LATINCO y al FONDO ADAPTACIÓN de los perjuicios patrimoniales y morales causados a la demandante como consecuencia de la ocupación permanente de un predio de su propiedad por la ejecución del contrato 103 de 2014 | $983.508.400,00 | CONTESTACIÓN DEMANDA, LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, ADMITE LLAMAMIENTO. PENDIENTE PRIMERA AUDIENCIA-AUTO FIJA FECHA AUDIENCIA YO DILIGENCIA PARA AUDIENCIA INICIAL- 23/05/2019 PARA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LAS 10:30 AM CONFORME LO ESTABLECE EL ART. 180 DEL OPACA SE REALIZO AUDIENCIA INICIAL, SE DECRETARON PRUEBAS Y SE DISPUSO QUE LA FECHA Y HORA DE LA AUDIENCIA SE FIJARA EN AUTO POSTERIOR, QUE SE NOTIFICARÁ POR ESTADO. | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
39 | 36 | ORLANDO POLO VILLA | 13001233300020170064100 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | Declrara nulo el artículo segundo de la resolución No. 707 de Septiembre 19 de 2016 expedida por el FONDO ADAPTACIÓN, mediante la cual se fijó como valor indemnizatorio por el área expropiada administrativamente de 17.526,98 M2, del lote denominado Corral de Ballestas o Las Compuertas, identificado con folio de matrícula inmobiliaria 060-24983 ubicado en el municipio de Calamar - Bolívar, la suma de $42.955.074y en consecuencia se ordene al FONDO ADAPTACIÓN y LATINCO a reconocer el precio justo como indemnización por la afectación mencionada. | $68.513.045,00 | CONTESTACIÓN DEMANDA, LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, ADMITE LLAMAMAMIENTO. TRASLADO EXCEPCIONES. PENDIENTE PRIMERA AUDIENCIA - SE FIJO FECHA PARA EL 23-04-2019- PENDIENTE ALEGATOS.. | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
40 | 37 | ANA MERY PATIÑO GUTIERREZ | 17001233300020170049600 | ACCIÓN POPULAR | Se declare que se encuentran vulnerados y en amenaza, los derechos colectivos y del medio ambiente de las personas y familias víctimas de la emergencia invernal 2010 – 2011, postuladas como elegibles por el Fondo de Adaptación, en consecuencia, se adopten las medidas administrativas, jurídicas, técnicas, financieras y presupuestales necesarias para la reubicación en la forma y términos como se estableció en el plan de elegibilidad adelantado por el Fondo de Adaptación, se restituya los fondos captados a favor de FONVIVIENDA del Ministerio de Vivienda para que éste de cumplimiento a nuestra reubicación y se restituya el monto indexado de los gastos en que el Fondo de Adaptación nos hizo incurrir detrás de una expectativa, previa liquidación individual que cada uno presente | INDETERMINADA | CONTESTACIÓN ACCIÓN - FIJA FECHA AUDIENCIA PACTO DE CUMPLIMIENTO - SE LLEVA A CABO AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO EN DONDE NO SE LLEGO A NINGUN ACUERDO.- SE PRESENTARON ALEGATOS DE CONCLUSIÓN. A DESPACHO PARA SENTENCIA | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
41 | 38 | DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL TOLIMA | 73001233300120140032400 | ACCIÓN POPULAR | Tutelar el amparo a los derechos fundamentales de los habitantes del municipio de Villarica - Tolim, en consecuencia se ordene que en el tpermino de cuarenta y ocho (48) horas se realicen todas las acciones tendientes orientadas a la reubicación inmediata y a la mitigación del riesgo de los habitantes del municipio de Villaricaque se ven afectados cuyas viviendas se encuentran en peligro de ruina inminente, como del hospital municipal, por el colapso del alcantarillado, aunado a alguna condiciones naturales | INDETERMINADA | CONTESTACIÓN ACCIÓN. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN. PENDIENTE SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
42 | 39 | SOCIEDAD COMERCIAL ESCOBAR OSPINA Y CIA LTDA - CALITOUR- | 11001333603720170021900 | CONTROVERSIAS CONTRACTUALES | Se declare que EL Fondo Adaptación debe a Escobar Ospina Viajes Clitour la suma de $126.677.056 crrespondiente al valor ejecutado, facturado y conciliado, en virtud del contrato 059 de 2013 y los Otrosí No. 1 de fecha 7 de abril de 2014 y No. 2 de fecha 10 de Junio de 2014, cuyo objeto fue el suministro de tiquetes aéreos para funcionarios contratistas del Fondo Adaptación en cumplimiento de su misión funcional | $219.821.660,00 | CONTESTACIÓN DEMANDA. SE FIJÓ FECHA PARA AUDIENCIA INICIAL -SE CELEBRO AUDIENCIA INICIAL EL 13 DE JUNIO DE 2019 - SE DECRETARON PRUEBAS- SE FIJÓ COMO FECHA PARA AUDIENCIA DE PRUEBAS EL 3 DE MARZO DE 2020 A LAS 2:30 DE LA TARDE. | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
43 | 40 | HERNANDO LUIS BOLAÑOS PAYARES | 20170038900 | LABORAL | Se declare que hubo relación laboral mediante contratro de trabajo a término indefinido entre los demandantes y el Fondo Adaptación y el Consorcio Viviendas Córdoba, en consecuencia se pague las cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, primas, sueldos pendientes por cancelar, auxilio de transporte, despido injusto, el pago de los aportes al sistema general de seguridad social y sanción moratoria a favor de los demandantes. | $25.000.000,00 | CONTESTACIÓN DEMANDA, LLAMAMIENTO EN GARANTÍA | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
44 | 41 | DILFREDO PRIETOGUTIERREZ Y OTROS | 11001334306120170030900 | REPARACION DIRECTA | Se declare asministrativa y patrimonialmente respondable a la NACIÓN - FONDO ADAPTACIÓN, MUNICIPIO DE SILVANIA, CONSORCIO SILVANIA 2015 y AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU por el daño y perjuicios causados a Dilfredo Prieto el 14 de octubre de 2015 durante la ejecución del contrato N° 153 de 2015 suscrito entre el Municipio de Silvania y el consorcio IC Silvania. | $894.888.700,00 | SE CONTESTÓ DEMANDA. PENDIENTE AUDIENCIA INICIAL. 09-05-2019 INGRESA AL DESPACHO EL PROCESO DE LA REFERENCIA, CON MEMORIAL DE FECHA 06 DE MAYO DE 2019 Y ESCRITO DE LA MISMA FECHA CON LLAMAMIENTO EN GARANTÍA. | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
45 | 42 | DANIEL ALFONSO RODRIGUEZ Y OTROS | 0800133330124201700497 | REPARACION DIRECTA | Se REPARE el daño antijurídico causado a los demandantes por la omisión de las mismas frente al cumplimiento legal y contractual (imputación material factica) en la ejecución de los diferentes contratos suscritos para la reconstrucción de las viviendas dentro del programa de hogares damnificados afectados por el fenómeno de la NIÑA 2010-2011, toda vez que la solución de vivienda de la cual fueron beneficiarios los demandantes no cumplió la calidad requerida, precisamente por el incumplimiento especifico de las obligaciones de las demandadas, lo que atrubuye uan responsabilidad bajo el título de imputación jurídica subjetiva por falla en la prestación del servicio , probada con ocasión al desplome de una pared de la solución de vivienda entregada a los demandantes y que ocasionó la muerte al menor Daniel David Rodríguez Sanjuanelo | $2.113.284.272,00 | SE CONTESTÓ DEMANDA. PENDIENTE AUDIENCIA INICIAL. | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
46 | 43 | MARIA TERESA RENGIFO DURANGO Y LUIS HORACIO TAMAYO ORTIZ | 0800133330124201700497 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | Se declare la nulidad del oficio con radicado R-2016-032202, del 26 de agosto de 2016, por merdio del cual el Fondo Adaptación, en cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela del Tribunal Superior de Medellín, resolvió negar la solicitud de postulación dentro del programa Nacional de reubicación de vivendas para la atención de hogares damnificados y/o localizados en zonas de alto risgo no mitigable por los eventos derivados del fenómeno de la niña 2010-2011, informando sobre los motivos por los cuales el formulario No. 0020108 fue declarado "NO ELEGIBLE" dentro de este programa. | $53.115.624,00 | CONTESTACIÓN DEMANDA, AUTO ADMITE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA- AUTO FIJA FECHA AUDIENCIA Y/O DILIGENCIA CITA AUDIENCIA INICIAL EL 26 DE JUNIO DE 2019 A LAS 1:30PM- SE DECLARÓ PROBADA LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD PRESENTADA POR EL FONDO ADAPTACIÓN. | TERMINADO | TERMINADO | ||||||||||||||||||
47 | 44 | JOHANNA QUIROGA CASTAÑEDA | 25000234100020180016700 | ACCION DE GRUPO | Que se declare que las demandadas crearon un riesgo inherente a la construcción del puente Hisgaura al continuar con la operación de la torre grúa habida cuenta de las multiples y recurrentes anotaciones sobre mal funcionamiento causando un fatal accidente en el que fallecieron Billi Jhoel Patiño (Q.E.P.D), Wilson Guevara (Q.E.P.D) y Ricardo Bohorquez Chacon (Q.E.P.D) | $6.562.432.800,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DEMANDA - LLAMAMIENTO EN GARANTÍA - TRASLADO DE EXCEPCIONES. - SE DECLARA NO PROBADAS PRESENTADAS POR EL FA. No se presento recurso | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
48 | 45 | YORGUIN DUARTE MANCILLA | 68679333300120170004000 | ACCION POPULAR | Que el municipio realice las obras necesarias para el desvió de los vehículos de alto tonelaje del sector comprendido desde la entrada hasta la salida del pueblo esto es construcción de una variante vía nueva que no cruce por el perímetro urbano del Municipio DEL SOCORRO. | Indeterminada | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
49 | 46 | DEFENSORÍA DEL PUEBLO – REGIONAL NARIÑO | 52001333100420180005000 | ACCION POPULAR | Que se garantice la protección de los derechos e intereses colectivos de los hogares identificados en el “PROGRAMA NACIONAL DE REUBICACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LA ATENCIÓN DE HOGARES DAMNIFICADOS Y/O LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE AFECTADAS POR LOS EVENTOS DERIVADOS POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011”, para los municipios de: El Tambo, La Unión, Linares, Los Andes, Olaya Herrera, Ospina, Tumaco, La Cruz, San Pablo, Albán, El Tablón de Gómez, Samaniego, Buesaco, La Llanada, Mallama, Ricaurte, todos dentro de la jurisdicción del Departamento de Nariño, tomando las medidas tendientes a la reubicación de viviendas en estado de alto riesgo, registradas en proyectos ya identificados y seleccionados, con estudios definitivos aprobados con la expedición por parte del Operador Zonal de los respectivos Planes de Inversión (PI) y radicados en el Fondo Adaptación y reconstrucción de las viviendas rurales dispersas igualmente identificadas en sitios propios. | Indeterminada | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA -EL JUZGADO REMITIÓ POR COMPETENCIA AL TRIBUNAL DE NARIÑO | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
50 | 47 | JOSE AGAPITO MUÑOZ NARVAEZ Y OTRA | 76001333301620170021300 | REPARACION DIRECTA | Que se declare qadministrativamente y extracontractualmente repsonsable a las entidades demandadas, como medida de satisfaccion y garantia de no repetición, por los perjuicios materiales y morales causados a los señores JOSÉ AGAPITO MUÑOZ NARVAEZ y ANA MILENA MUÑOZ PATIÑO con motivo de la demolición de la vivienda, el desalojo injustificado y violatorio de garntia, principios y derechos fundamentales de ciudadanos en sta de indefensión por lo tanto, se comprometan públicamente a pedir perdón por todos los daños ocasionados a esta fmailia y a la comunidad de Venecia del Jarillón de Cali | $214.464.840,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA - ADMITE LLAMAMIENTO EN GARANTIA. AUDIENCIA INICIAL CELEBRADA EL 7 DE OCTUBRE CONCEDE RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR EL FONDO ADAPTACIÓN REMITE AL TRIBUNAL | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
51 | 48 | MERARDO MARTINEZ CHIQUITO | 17001233300020180023200 | ACCION POPULAR | Obras de mitigación para el manejo de las inundaciones y erosion producidas por el Rio en La Dorada | INDETERMINADA | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA - AUTO RECHAZA RECURSO REPOSICION- SE CONCEDE EN EFECTO DEVOLUTIVO EL RECURSO DE APELACIÓN. AUDIENCIA REALIZADA EL 8 DE OCTUBRE DEL 2019, FIJA FECHA DE AUDIENCIA PARA EL 26 DE NOVIEMBREDE 2019 PERO LA MISMA ES APLAZADA PARA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2019 A LAS 9 A. M A PETICIÓN DE LAS PARTES | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
52 | 49 | FAUSTO ZABALETA Y OTROS | 231623103000220180007000 | LABORAL | Que se declare entre los demandantes, el Fondo Adaptación y Consorcio Vivienda Cordoba 2016 existio una relación laboral y en razon de ello se declare que la parte demandada dio por terminado el contrato de trabajo sin justa causa y se condene al pago de primas, cesantias, vacacones, auxilio de transporte entre otros. | $10.000.000,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA - ADMITE LLAMAMIENTO EN GARANTIA | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
53 | 50 | CONSTRUCCIONES EL CONDOR | 05001333303020180020700 | CONTROVERSIAS CONTRACTUALES | Que se declare el incumplimiento del contrato de obra No. 105 de 2014 suscrito entre Construcciones El Condor S.A y el Fondo de Adaptación por falta de pago de algunas de las obligaciones prediales y ambientales establecidas contractualmente | $141.484.855,36 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA- AUTO NIEGA LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR EL FONDO DE ADAPTACIÓN A CONSORCIO T.A. - SE FIJO FECHA PARA AUDIENCIA INICIAL. EL 20 DE FEBRERO DE 2020 SE LLEVÓ A CABO AUDIENCIA DE PRUEBAS LA CUAL FUE SUSPENDIDA Y SE FIJÓ EL 28 DE JULIO DE 2020 PARA SU CONTINUACIÓN | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
54 | 51 | SIMON GAITAN DONOSO Y OTROS | 76001333300520170012900 | REPARACION DIRECTA | Que se declare administrativamente y extracontractualmente responsable a las entidades demandadas, por los perjuicios materiales y morales causado al señor SIMON GAITAN DONOSO y su familia, con motivo de la demolición de la vivienda del señor SIMÓN GAITÁN DONOSO | $145.855.272,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA- ADMITE LLAMAMIENTO EN GARANTIA. FIJA AUDIENCIA INICIAL PARA EL 28 DE ABRIL DE 2020. A LA 1:30 PM. | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
55 | 52 | FUNDACION CASA LUNA | 15001333300920180006500 | ACCION POPULAR | Que se de construya en el municipio de Puerto Boyaca: un muro de contención contra inundaciones; un colector cero de aguas residuales; y se mejoren las condiciones y estuctura del embarcadero del ferry para asi garantizar el intercambio comercial con el Departamento de Antioquia | INDETERMINADA | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA- EL JUZGADO REMITIÓ POR COMPETENCIA AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA- SE FIJA NUEVA FECHA DE AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO PARA EL DIA 6 MAYO 2019 A LAS 10:00 AM.- NO SE REPONE EL AUTO DEL 23 DE MAYO DE 2019 | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
56 | 53 | MIGUEL ANGEL VALENCIA QUINTERO | 17001333300420180005900 | REPARACION DIRECTA | Que se declare administrativamente responsable a las entidades demandadas, por daño especial como consecuencia de la ocupacion legal del poligono minero del accionante durante la ejecucion del contrato 002 de 2014 suscrito entre el Fondo Adaptación y la Concesionaria Autopista del Cafe S.A | $73.771.700,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA | TRÁMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
57 | 54 | MARIA ADIELA RODRIGUEZ | 76001333302020170025800 | REPARACION DIRECTA | Que se declare administrativamente y extracontractualmente responsable a las entidades demandadas, por los perjuicios materiales y morales causado a los accionantes, con motivo de la demolición de la vivienda de la señora MARIA ADIELA RODRIGUEZ | $552.686.800,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA. AUDIENCIA INICIAL EL 29 DE AGOSTO DE 2019. DECLARA PROBADA LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD. | TERMINADO | TERMINADO | ||||||||||||||||||
58 | 55 | PSI - PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA | 52001233300020180020900 | CONTROVERSIAS CONTRACTUALES | Que se declare la existencia y el incumplimiento del contrato de obra No. 002-O-2014 celebrado entre PSI y la Asociación Nariñense de Ingenieros cuyo objeto fue la construcción de la IPS nuestra señora del Carmen Municipio de la Tola el cual se subrogo al Fondo Adaptación | $3.370.437.480,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
59 | 56 | LUIS FERNANDO LONDOÑO Y OTROS | 05001333301120180034000 | REPARACION DIRECTA | Solicita Perjuicios materiales, daño emergente y lucro cesante causados por que la ocupación permanente de las propiedades de los accionantes sin negociación o previo aviso por parte de las accionadas. | $295.605.039,00 | SE ADMITE DEMANDA- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA - SE ADMITE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
60 | 57 | CONSORCIO ENCISO (PROINGCAR) | 68001333300120180036100 | REPARACION DIRECTA | Solicita Perjuicios materiales, daño emergente y lucro cesante causados por que la no celebración del contrato de obra de la construcción de 8 casas entre Fondo Adaptacion y Comfenalco Santander en el municipio de Enciso Santander. | $203.409.199,70 | SE ADMITE DEMANDA- CONTESTACIÓN DEMANDA-ADMITE LLAMAMIENTO EN GARANTIA - AUTO CONCEDE RECURSO DE APELACION EN EL EFECTO DEVOLUTIVO CONTRA EL AUTO QUE ACEPTA LLAMAMIENTO EN GARANTIA | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
61 | 58 | CORPORACION CONSTRUFLUYA | 13001333301020180015000/ 13001233300020180052900 | ACCION DE GRUPO | Se condene al Estado al pago por indemnización por los daños causa-dos a la Corporación Construfluya por la pérdida de su trabajo a causa de la construcción del puente y Yati. | $3.000.876.400,00 | EL JUZGADO REMITIÓ EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR-SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA.-PENDIENTE FECHA DE AUDIENCIA. AUDIENCIA DE FECHA 20-02-20 EN LA CUAÑ SE LLEVA ACABO AUDIENCIA Y SE FIJA FECHA PARA PRUEBAS PARA EL DIA 20 DE MAYO DE 2020 A LAS 9AM | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
62 | 59 | DEFENSORIA DEL PUEBLO NARIÑO | 52001233300020180041600 | ACCION POPULAR | Que se tomen las medidas inmediatas tendientes a la reubicación de viviendas en estado de alto riesgo; se realice la expediciones de los CDR pertinentes y se inien las obras de las viviendas de los beneficiarios del Programa Nacional de Reubicacion en el departamento de Naroño | INDETERMINADA | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
63 | 60 | JOSE INES RODRIGUEZ | 050013105001720180054600 | LABORAL | Se declare la existencia de una relación laboral, pago de acreencias laborales y se pa-guen los honorarios adeudados | $15.624.840,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA - ADMITE LLAMAMIENTO EN GARANTIA. AUDIENCIA DEL ART 77 CPTYSS SE FIJA DE AUDIENCIA PARA 9 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 9.00 AM | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
64 | 61 | PSI -PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA | 52001233300020180024600 | CONTROVERSIAS CONTRACTUALES | Que se declare la existencia y el incumplimiento del contrato de obra No. 001-2014 celebrado entre PSI y la Caja de Compensación de Nariño de cuyo objeto fue la construcción del Hospital sagrado Corazon en el municipio del Charco el cual se subrogo al Fondo Adaptación | $4.500.815.685,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
65 | 62 | INGEOMAG S.A.S (CONSORCIO SONORA) | 68001333300920180038100 | REPARACION DIRECTA | Solicita Perjuicios materiales, daño emergente y lucro cesante causa-dos por que la no celebración del contrato de obra de la construcción de 8 casas en el municipio de Enciso Santander. | $402.073.813,70 | SE ADMITE DEMANDA-CONTESTACION DE LA DEMANDA- PENDIENTE DECISIÓN DEL LLAMAMIENTO E GARANTIA | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
66 | 63 | CHRISTIAN ALFONSO CARRILLO GÓMEZ | 11001310502020180040400 | LABORAL | Se declare que el accionante presto servicios profesionales determinados y se paguen los honorarios adeudados | $15.624.840,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DEL ART. 77 Y SE FIJA EL DÍA 23 DE ABRIL DE 2020 PARA LA AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
67 | 64 | ELFA ROJAS GARZÓN Y OTROS | 11001310503420180036400 | LABORAL | Se declare la existencia de una relación laboral, pago de acreencias laborales y se paguen los honorarios adeudados | $15.624.840,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA- ADMISIÓN LLAMAMIENTO EN GARANTIA | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
68 | 65 | RICARDO AGUILAR GALINDO | 86001310500120180017000 | LABORAL | Que se declara que existió una relación laboral mediante contrato a término indefinido, que el contrato se dio por terminado sin justa causa y que se condene al pago de los aportes al sistema de seguridad social y demás prestaciones sociales que defina la ley | $15.624.840,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA AUDIENCIA DEL DIA 20 ABRIL DE 2020, AUDIENCIA NO REALIZADA POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
69 | 66 | ORLANDO CAMARGO JAIMES | 11001310500220180056000 | LABORAL | Se declare la existencia de una relación laboral, pago de acreencias laborales, la asignacion de un salario y la indemnización por despido sin justa causa. | $15.624.840,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA ADMITE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
70 | 67 | INDURAL S.A. | 05001233300020180190700 | NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | Se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN 0320 DE 2018, emitida por la “ANI”, confirmada mediante la RESOLUCIÓN 0872 del 22 de mayo de 2018, por la cual se expropia construcción de la obra pública TÚNEL AUTOPISTA MEDELLÍN – BOGOTÁ KILÓMETRO 6. | $6.030.832.896,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA-ADMITE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA. AUTO FIJA FECHA DE AUDIENCIA INICIAL PARA EL 27 DE JULIO DE 2020 A LAS 830 AM | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
71 | 68 | MARISOL QUINTERO BONILLA | 76001333300820170020900 | REPARACION DIRECTA | Que se declara administrativamente y extracontracualmente responsables a las entidades demandadas, por lo perjucios materiales y morales causados a las demandantes con motivo a la demoloción de su vivienda | $197.418.557,00 | SE ADMITE DEMANDA -CONTESTACION DE LA DEMANDA AUTO FIJA FECHA AUDIENCIA Y/O DILIGENCIA 15 ABRIL DE 2020 9:30 NO REALIZADA POR EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
72 | 69 | CHUBB SEGUROS | 47001233300020180003500 | CONTROVERSIAS CONTRACTUALES | Qué se declare la nulidad de las actuaciones adelantadas dentro del proceso sancionatorio promovido por el Fondo Adaptación sobre el Contrato 106 de 2013, que culminó con la expedición de la Resolución No.1028 del 19 de septiembre de 2017 por medio de la cual se declaró la caducidad y el incumplimiento definitivo del Contrato No.106 de 2013, se hizo efectiva la cláusula penal y se dictaron otras disposiciones y su confirmatoria. | $1.925.957.459,75 | SE ADMITE DEMANDA -CONTESTACION DE LA DEMANDA -AUTO SEÑALA FECHA DE AUDIENCIA INICIAL EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2019 A LAS 10:00 AM- CONCEDE RECURSO DE APELACIÓN EN EL EFECTO DEVOLUTIVO ANTE EL CONSEJO DE ESTADO INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
73 | 70 | ROYER BAUTISTA YEPES | 70429318900120180006500 | LABORAL | Se declare la existencia de una relación laboral, pago de acreencias laborales, la asignacion de un salario y la indemnización por despido sin justa causa. | $15.624.840,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
74 | 71 | NILSON ENRIQUE TORRES | 70429318900120180006600 | LABORAL | Se declare la existencia de una relación laboral, pago de acreencias laborales, la asignacion de un salario y la indemnización por despido sin justa causa. | $15.624.840,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
75 | 72 | MANUEL ANTONIO TORRES | 70429318900120180006700 | LABORAL | Se declare la existencia de una relación laboral, pago de acreencias laborales, la asignacion de un salario y la indemnización por despido sin justa causa. | $15.624.840,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
76 | 73 | ROBINSON RODRIGUEZ | 70429318900120180006800 | LABORAL | Se declare la existencia de una relación laboral, pago de acreencias laborales, la asignacion de un salario y la indemnización por despido sin justa causa. | $15.624.840,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
77 | 74 | REMBERTO GOMEZ PEREZ | 70429318900120180006900 | LABORAL | Se declare la existencia de una relación laboral, pago de acreencias laborales, la asignacion de un salario y la indemnización por despido sin justa causa. | $15.624.840,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
78 | 75 | MIGUEL SUAREZ VERGARA | 70429318900120180007000 | LABORAL | Se declare la existencia de una relación laboral, pago de acreencias laborales, la asignacion de un salario y la indemnización por despido sin justa causa. | $15.624.840,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
79 | 76 | LEIVER GOMEZ ALTAMAR | 70429318900120180007100 | LABORAL | Se declare la existencia de una relación laboral, pago de acreencias laborales, la asignacion de un salario y la indemnización por despido sin justa causa. | $15.624.840,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
80 | 77 | JUAN TORRES PEREZ | 70429318900120180007200 | LABORAL | Se declare la existencia de una relación laboral, pago de acreencias laborales, la asignacion de un salario y la indemnización por despido sin justa causa. | $15.624.840,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
81 | 78 | OLIVER MARTINEZ CUELLO | 70429318900120180007300 | LABORAL | Se declare la existencia de una relación laboral, pago de acreencias laborales, la asignacion de un salario y la indemnización por despido sin justa causa. | $15.624.840,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
82 | 79 | PEDRO NEL SEGOVIA PINEDA | 70429318900120180007400 | LABORAL | Se declare la existencia de una relación laboral, pago de acreencias laborales, la asignacion de un salario y la indemnización por despido sin justa causa. | $15.624.840,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
83 | 80 | CONSORCIO INDFM PROYECTOS DE INGENIERIA | 47001233300020180013000 | REPARACION DIRECTA | Se declare administrativamente responsable por el incumplimiento y daños ocasionados como consecuencia de la terminación de 15 contratos derivados, suscritos para la obra publica de 5 colegios en el Magdalena. Aunado a ellos se liquide y pague el faltante de los 15 contratos, se liquide y pague perjuicios morales, materiales y el valor de los intereses moratorios | $745.000.000,00 | CONTESTACION DE LA DEMANDA -TRASLADO DE EXCEPCIONES- FIJA FECHA 25 DE JULIO 2019. ACTUALIZACIÓN AUDIENCIA 25-07-19 INFORMACIÓN DE FUNCIONARIO AUDIENCIA NO SE REALIZÓ. SE EMITIÓ AUTO POR ESTADO DEL DÍA 24-07-19 DE LLAMADO EN GARANTÍA | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
84 | 81 | TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA | 25000233600020180107800 | CONTROVERSIAS CONTRACTUALES | Declarar la NULIDAD PARCIAL del acta de liquidación final de común acuerdo del contrato de obra N° 219 de 2014" por encontrarse viciado de nulidad al infringir las normas en que debió fundarse y ser proferido | $2.741.561.855,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
85 | 82 | EMBER CAMILO CEBALLOS VERGARÁ ( APODERADO DE ANDRY JULIETH GARCIA GAVIRIA | 47189310500120180013200 | LABORAL | Se declare la existencia de una relación laboral, pago de acreencias laborales, la asignacion de un salario y la indemnización por despido sin justa causa. | $15.624.840,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
86 | 83 | LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ ORTEGA ( CONSORCIO ROVIRA) | 68001333301420180038800 | REPARACION DIRECTA | Solicita Perjuicios materiales, daño emergente y lucro cesante causa-dos por que la no celebración del contrato de obra den el municipio de Rovira Santander. | $356.122.820,70 | SE ADMITE DEMANDA - LLAMAMIENTO EN GARANTIA | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
87 | 84 | GRACIELA MOSQUERA MOSQUERA | 7600133300120190000100 | REPARACION DIRECTA | Se declare administrativa y extracontractualmente responsable a las entidades demandadas, como medida de satisfacción y garantia de no repetición, por los perjucios materiales e inmateriales cauasados a la señora GRACIELA MOSQUERA MOSQUERA , con motivo de la operación administrativa que culminó con la demolición de la vivienda | $151.185.654,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
88 | 85 | FLORENTINO ARENAS | 54001333300320180030100 | REPARACION DIRECTA | Que son civil y administrativamente responsables los demandados de los perjuicios de todo orden, derivados de las graves lesiones causadas en la integridad personal de FLORENTINO ARENAS ASCANIO, con ocasión de accidente laboral ocurrido el dia 15 dia de junio de 2016, en el nuevo casco urbano del municipio de Gramalote, mientras se desempeñaba como obrero en su reconstrucción. | $79.778.464,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACION DE LA DEMANDA. AUTO FIJA FECHA AUDIENCIA INICIAL EL DIA PRIMERO (1) DE JULIO DE 2020 A PARTIR DE LAS 02:30 P.M. | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
89 | 86 | AGUAS SANITARIAS S.A.S. | 73001333300620190000300 | CONTROVERSIAS CONTRACTUALES | Declarar la existencia del contrato de Obra N° 168 de 2018, entre la empresa FONDO ADAPTACIÓN y la empresa AGUAS SANITARIAS S.A.S., imputado al CDR N°0001284 de 15 de junio de 2015 expedido por el CONSORCIO FADAP 2012 de acuerdo al acervo probatorio. | $442.176.815,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. ADMITE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
90 | 87 | CONSORCIO MYVC&M | 08001333301020190005200 | CONTROVERSIAS CONTRACTUALES | Que se declare el incumplimiento por parte del Fondo adaptación, del contrato 169 de 2013. Que como consecuencia de lo anterior, el Fondo Adaptación acceda a pagar el monto de CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($185.463.290). | $289.463.620,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
91 | 88 | HMV INGENIEROS LTDA. | 15001333300520190003600 | CONTROVERSIAS CONTRACTUALES | Se declare responsable al FONDO ADAPTACIÓN de incumplimiento de obligaciones emanadas del Contrato 258 de 2014 frente a la sociedad HVM INGENIEROS LTDA. En consecuencia, reparar los daños causados con su incumplimiento, se condene al FONDO ADAPTACIÓN al pago de perjucios materiales ( daño emergente y lucro cesante) ocasionados a HMV INGENIEROS (...) | $141.052.172,15 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
92 | 89 | ANDRU EDWIN AMAYA OSORIO | 76001333302020190003600 | REPARACION DIRECTA | Que se declare administrativamente y extracontractualmente responsable a las entidades demandadas, como medida de satisfacción y garantia de no repetición, por lo perjuicios materiales e inmateriales causados al señor ANDREW EDWIN MAYA OSORIO, con motivo de la operación administrativa donde demolieron la vivienda, por la demolición injustificada y violatoria de garantias, principios y derechos fundamentales de ciudadanos a pedir perdón por todos los daños ocasionados al señor ANDREW EDWIN MAYA OSORIO.Que como consecuencia se condenen a las entidades convocadas a pagar perjuicios materiales, daño emergente | $184.271.700,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. AUTO CONVOCA AUDIENCIA INICIAL 22 ABRIL DE 2020 A LAS 9.00 AM | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
93 | 90 | HAROLD WILSON ÁNGEL | 76001333300420180030100 | REPARACION DIRECTA | Que se declare administrativamente y extracontractualmente responsable a las entidades demandadas, como medida de satisfacción y garantia de no repetición, por lo perjuicios materiales e inmateriales causados a los señores WILSON ÁNGEL MURILLO, con motivo de la operación administrativa donde demolieron la vivienda, por la demolición injustificada y violatoria de garantias, principios y derechos fundamentales de ciudadanos a pedir perdón por todos los daños ocasionados al señor WILSON ÁNGEL MURILLO.Que como consecuencia se condenen a las entidades convocadas a pagar perjuicios materiales, daño emergente | $153.983.092,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
94 | 91 | CONSTRUCTORA MORESA S.A. | 11001334306020190000400 | REPARACION DIRECTA | Que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a LA NACIÓN- MINISTERIO DE HACIENDAY CRÉDITO PÚBLICO, FONDO ADAPTACIÓN- COMFENALCO SANTANDER, por los perjuicios causados como consecuencia de la declaratoria del fallido proceso de contratación modalidad directa que tiene por objeto "LA REUBICACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN SITIO EN EL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER", configurando un daño antijuridico a la entidad demandante, al hacer incurrir en unos gastos a la constructora para la adjudicación de un contrato. En consecuencia de lo anterior, se condene a las entidades demandadas a pagar los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, lucro cesante consolidado y pérdida de oportunidad causados a la constructora moresa s.a.s. (...) | $467.154.280,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
95 | 92 | ADRIANA DEL PILAR DELGADO CASTRO | 11001310501120180038100 | LABORAL | Se declare la existencia de una relación laboral, pago de acreencias laborales, la asignacion de un salario y la indemnización por despido sin justa causa. | $15.624.840,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
96 | 93 | SORANY MARIA ESCUDERO GIL | 17001233300020190010800 | ACCIÓN POPULAR | Proveer decisión de fondo en la que se declare que se encuentran vulnerados y en amaneza, los derechos colectivos y del medio ambiente de las personas y familias victimas de la emergencia invernal 2010-2011, las postuladas como elegibles por el Fondo Adaptación, para lo cual cada uno acreditó su condición de damnificados conforme a los requerimientos que se realizaron por los accionados (...) | Indeterminada | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
97 | 94 | DIEGO ANTONIO URIBE GAITAN | 11001310502020190000400 | LABORAL | Se declare la existencia de una relación laboral, pago de acreencias laborales, la asignacion de un salario y la indemnización por despido sin justa causa. | $84.741.354,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
98 | 95 | ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A | 23001233300020180046600 | CONTROVERSIAS CONTRACTUALES | Que se declare que en la ETAPA I - Diseño, EL FONDO ADAPTACIÓN INCUMPLIÓ el CONTRATO 111 de 2013, ya que su representante,Consorcio GCA-ARQ EDUCACIÓN, Gerente de Proyecto e Interventor de Diseño,ordenó extemporáneamente cambios sustanciales de DISEÑO INTEGRAL, puesto que los proyectos estaban finalizando la FASE 4 de los CRONOGRAMAS CONTRACTUALES, esto es después de haber aprobado planos y radicado licencias de construcción, según cronograma contractual. | $1.094.953.097,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
99 | 96 | MARLY ROCIO ZUÑIGA ( Defensora Publica- regional Bolivar) | 13001333100820190009700 | ACCIÓN POPULAR | Ordenar la protección de os derechos de los niños y niñas, personas de la tercera edad, habitante y transeuntes de la Urbanización San José, en el Municipio de Clemencia- Bolivar. (…) | Indeterminada | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||
100 | 97 | CONSORCIO ACM | 08001233300420190030300 LM | CONTROVERSIAS CONTRACTUALES | Que se declare incumplimiento por parte del Fondo Adaptación, del contrato 013 de 2014 Que se ordene la liquidación del contrato 013 de 2014 y se paguen como consecuencia unas sumas | $1.161.559.893,00 | SE ADMITE DEMANDA - CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. | TRAMITE | MEDIO | ||||||||||||||||||