DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
LICITACIÓN ABREVIADA No 69/09.
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA EJECUCIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN CALLES DE LA CIUDAD DE RIVERA
SECCION I - ESPECIFICACIONES GENERALES
1.1 - OBJETO Y DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS
El presente pliego se refiere al llamado a Licitación para la construcción de pavimento asfáltico (Tratamiento asfáltico doble con sellado) en calles de la ciudad de Rivera, según las condiciones técnicas previstas en la Sección II de este pliego.
Ciudad: Rivera
Departamento de Rivera.
Descripción:
La obra que se licita consiste en: la construcción de pavimento asfáltico
(Tratamiento asfáltico doble con sellado) en varias calles de la ciudad de Rivera, según procedimientos especificados en la sección II de este pliego.
1.2 - PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
El plazo total para la terminación de las obras será 60 días calendario contados a partir de la fecha de iniciación del replanteo de cada una de ellas hasta la recepción provisoria de las mismas.
El plazo fijado para la terminación de las obras está basado en la suposición de que el número de días efectivos de trabajo en cada mes del año es: Quince (15) días para los meses de mayo, junio, julio y agosto y veinte (20) días para los meses restantes. Si durante el período de ejecución hubiera menos días de trabajo que los previstos, se aumentará el plazo parcial afectado, así como el total, en la diferencia entre el número de días previstos y el número de días reales trabajables.
1.3 - CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS OFERENTES
Que estén registradas en el registro de proveedores de la Intendencia de Rivera.
1.4 - PRESENTACION Y RECEPCION DE LA DOCUMENTACION
La presentación de las ofertas se hará hasta el día 04 de Diciembre de 2009 a la hora 14.30.
1.4.1 - Apertura de ofertas
Las ofertas se abrirán en acto público a realizarse en la División Adquisiciones de la Intendencia Departamental de Rivera, Planta Baja, en presencia de Escribano Público y del representante del organismo licitante y de los representantes de los licitantes que deseen asistir, procediendo a labrar Acta de todo lo actuado, el día 04 de Diciembre de 2009 a la hora 15.00.
1.4.2 – Documentación necesaria para la presentación de ofertas
· Recibo de adquisición de la documentación correspondiente al llamado.
Certificado del Registro de Actos Personales de fecha anterior al día de la apertura de ofertas.
1.4.3 - Formato de presentación de ofertas
Las propuestas serán presentadas de acuerdo a lo establecido en los formularios N°2 y N°3 que se presentan en la Sección II (Especificaciones Técnicas Particulares).
A los efectos de la presentación y comparación de ofertas se utilizarán los cuadros de cantidades (metrajes) que se establecen en el Formulario Nº 3.
1.5 – PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES
1.5.1 – Examen y adquisición
La adquisición de este Pliego se efectuará en el Departamento de Compras de la Dirección General de Hacienda, previo pago en la Tesorería de la Intendencia Departamental de Rivera de la suma de $ 2.500 (pesos uruguayos dos mil quinientos).
En el momento de adquirir la documentación se establecerá un domicilio legal o número de fax, para posibilitar el envío de toda información complementaria.
A todos los efectos legales se considerará suficientemente notificada la empresa oferente, con la notificación personal o copia de fax.
1.5.2 - Aclaraciones
Cualquier posible licitante que haya adquirido el pliego puede solicitar aclaraciones sobre los documentos de licitación mediante comunicación por carta a la Administración o fax dirigido a la dirección indicada en el llamado a licitación, a más tardar 5 (cinco) días antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas. La Administración dará respuesta por escrito a las solicitudes que reciba. Se enviará copia escrita de las respuestas por carta o fax (incluida una explicación de la consulta pero sin identificar su origen) a todos los posibles licitantes que hayan adquirido los documentos de licitación.
1.5.3 – Modificaciones
La Administración podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un posible licitante.
Todos los posibles licitantes serán notificados por carta o mediante fax de las enmiendas o comunicados, los que serán obligatorios para ellos. La simple copia del fax constituirá plena prueba de la notificación.
La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la presentación de ofertas a fin de dar a los posibles licitantes tiempo razonable para tener en cuenta en la preparación de sus ofertas la enmienda o comunicados relativos a los documentos de licitación, sin necesidad de publicar la nueva fecha de apertura, siendo suficiente la notificación a los adquirentes del pliego.
1.5.4 – Documentos que se consideran parte del Pliego de Especificaciones Particulares
Disposiciones del TOCAF
Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de Especificaciones Particulares (P.E.P.), regirán, y se consideran parte de este Pliego, los siguientes documentos:
Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el plazo del llamado a licitación.
Leyes 18046, 18098 y 18099.
1.6 - MONEDA DE OFERTA, COMPARACION Y PAGOS
1.6.1 – Moneda de Oferta
El oferente deberá expresar el precio de su oferta en pesos uruguayos.
1.6.2 – Comparación de ofertas
Aquellas ofertas que cumplen con los requisitos solicitados a las empresas para ser oferentes serán evaluadas en primera instancia en función del "precio de comparación".
Dicho "precio de comparación" para el proyecto presentado por la Administración es el que resulte de la sumatoria de multiplicar los metrajes indicados en la Sección II por los precios unitarios cotizados en la propuesta, más las Leyes Sociales, según se indica a continuación.
A los efectos indicados se considerarán como Leyes Sociales las calculadas de acuerdo con la siguiente fórmula:
Leyes Sociales = Monto Imponible x 0.70
Los oferentes deberán identificar los montos imponibles en sus propuestas según lo establecido en el Art. 3º del Decreto del P.E. del 27/6/86. En el Monto Imponible el oferente incluirá el total de jornales que corresponda a la aplicación de la Ley Nº 14.411.
NO SE ACEPTARÁN NOTAS DE DESCUENTO
Por lo menos el 80% del personal será local. Se entiende por personal local aquel que tenga una residencia permanente en el departamento de 2 años como mínimo de antigüedad. Dicha residencia se probará en su momento con el certificado de residencia expedido por la Jefatura de Policía.
El oferente deberá identificar el personal que utilizará en la obra.
El número de personas mínimo se deberá mantener durante el plazo total de la obra.
La Intendencia Departamental de Rivera se reserva el derecho de: a) aceptar las propuestas que considere más convenientes a sus intereses y a las necesidades del servicio para el cual contrata, o de rechazar alguna o todas las propuestas; b) rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante el licitante o licitantes afectados por esta decisión, ni la obligación de informar a éste (éstos) los motivos de su decisión; c) rechazar las propuestas en las situaciones de concusión, cohecho, soborno, fraude, abuso de funciones, tráfico de influencias, tratar de influir en los funcionarios intervinientes en el proceso de licitación para obtener una decisión favorable, sin perjuicio de las denuncias penales correspondientes. d) Realizar adjudicaciones parciales, e) declarar desierto este llamado, f) dejarlo sin efecto en cualquier momento antes de la fecha fijada para su apertura.
1.6.3 – Forma de pago
Los pagos se realizarán en pesos uruguayos.
Habrá un único certificado mensual de obra realizada, que será elaborado a precios unitarios del contrato y el ajuste que resulte de la aplicación de la fórmula de ajuste paramétrico. Este certificado será presentado por la empresa contratista y aprobado por el Director de la Obra.
El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar de la planilla de declaración al B.P.S., de los montos imponibles generados en el mes y adjuntar copia de dicha planilla al certificado.
El cobro del certificado podrá hacerse efectivo en un plazo no mayor de 15
días hábiles desde la fecha de certificación.
No se efectivizarán pagos sin la constancia de la presentación de la planilla de declaración al BPS por el período inmediatamente anterior al del certificado a tramitar.
1.6.4 – Facturación
La factura será en pesos uruguayos e incluirá IVA.
Se presentará dicha factura en el momento de hacerse efectivo el cobro en la Intendencia Municipal.
1.7 – AJUSTE DE PRECIO
Se ajustará por IPC.
1.8- PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA
Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 90 días a contar desde el día siguiente del correspondiente a la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no librará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Administración de su decisión de retirar la oferta por fax y ésta no se pronunciara respecto de la adjudicación en el término de diez días perentorios.
En circunstancias excepcionales, la Administración podrá solicitar que los licitantes extiendan el período de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas serán hechas por carta o fax. En este caso la garantía de mantenimiento de la oferta también será prorrogada como corresponda. El licitante podrá negarse a la solicitud sin por ello perder su garantía de mantenimiento de oferta. A los licitantes que acepten la prórroga no se les solicitará ni se les autorizará que modifiquen su oferta.
1.9 - GARANTIAS
1.9.1 - Garantía de Mantenimiento de Oferta
Cuando la oferta supere el monto establecido en el Art. 55 del TOCAF, los oferentes deberán garantizar el mantenimiento de su oferta mediante pólizas del Banco de Seguros del Estado, Depósito en Títulos de Deuda Pública Nacional, Aval Bancario, Obligaciones Hipotecarias Reajustables o Dinero en Efectivo por un monto mínimo del equivalente al 1% de del monto total ofertado. El depósito en Títulos de Deuda Pública o Títulos Hipotecarios Reajustables se computarán por su valor nominal. El Depósito se verificará en todos los casos en la Tesorería Municipal
1.9.2 - Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
La garantía por fiel cumplimiento se depositará dentro del plazo de 5 días hábiles posteriores a la notificación de la adjudicación en un todo de acuerdo con lo establecido en el Art. 55 del Tocaf.
1.10 – TRAZADO Y REPLANTEO
El replanteo deberá iniciarse dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de notificación al Contratista de la aprobación del contrato por la autoridad competente. El Contratista será notificado del día y hora en que se efectuará el trazado y replanteo, debiendo extenderse por duplicado un acta en que conste haberse verificado esta operación con arreglo al proyecto aprobado.
Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, quedando el otro en poder del Contratista.
1.11 - ORDENES DE SERVICIO
Durante la ejecución de las obras más el período que transcurra hasta la recepción definitiva, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las órdenes de servicio e instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras y de las cuales dará recibo el Contratista. Este estará obligado a cumplirlas aún cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.
Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio, deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 días al Director de Obra, quien de inmediato las elevará informadas a sus superiores.
Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por aceptado lo resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamación ulterior por tal concepto.
Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.
1.12 - RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS
Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el Contratista a través de la Dirección de Obra, propondrá su recepción provisoria al Contratante, especificando el monto de las retenciones efectuadas en las liquidaciones mensuales (a cargo de garantía de cumplimiento de contrato) correspondientes a dichas obras. Este último si no tiene observación que hacer las dará por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de 12 meses de mantenimiento y conservación.
Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en el acta, dando la Dirección de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o, antes si el Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la recepción provisoria.
Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato con pérdida de la garantía. El plazo acordado por la dirección de la Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.
No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, expondrá dentro del término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo resuelto por la Dirección de la Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior.
1.13 - RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Terminado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas labrándose el acta correspondiente.
Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran sido efectuados. Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al contratista, previa deducción de las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales.
1.14- RESCISION DE LAS OBRAS
La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará exigible los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho a la Administración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un tercero por cuenta del Adjudicatario.
Sin perjuicio de lo anterior, la Administración - en caso de rescisión de contrato
podrá ordenar el retiro del contratista de la faja de dominio público y demás áreas afectadas a la obra, tomando posesión automáticamente de las mismas, así como disponer el retiro de personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 días, facultará a la Administración para hacerlo por cuenta del Contratista.
1.15 - APORTES POR LEYES SOCIALES
El Contratista deberá presentar, donde la Administración se lo indique una planilla con todo el personal afectado a la obra, señalando aquél que está exento de aportación al B.P.S., firmado por el Ing. Residente, o por el Representante Técnico.
Como se especifica en la cláusula 1.6.3 la presentación de esta planilla con la constancia de ingreso al B.P.S., es una de las condiciones necesarias para que sea autorice el pago del certificado de obra del mes correspondiente.
En caso de superarse el monto tope de Leyes Sociales las aportaciones que superen este nuevo tope, según resulte de las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia.
En los aportes por leyes sociales quedarán incluidos los aportes eventuales que correspondan por cuotas de asistencia mutual (DISSE).
1.16 - EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO
Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamiento debidamente libre de toda obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar todo el equipo de construcción y los materiales sobrantes así como quitar y remover del emplazamiento todos los escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten.
1.17 - LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS
Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento todo el equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias y en condiciones de operabilidad a satisfacción de la Dirección de la Obra.
En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serán de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el Contratante tendrá derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera con el Contratista.
1.18- CALIDAD DE LOS MATERIALES
Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo especificado en la SECCION II (Especificaciones Técnicas Particulares) de este pliego. El Contratista no podrá utilizar en la obra un material que no haya sido previamente aceptado por la Dirección de la obra.
1.19 – CARTEL DE OBRA
El contratista deberá colocar un cartel 2.50m de ancho x 3 m de altura, de acuerdo a modelo suministrado por la IDR que indique lo siguiente:
Escudo INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RIVERA Logo
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS
ACONDICIONAMIENTO URBANO DEL DEPARTAMENTO DE RIVERA
OBRA COMPRENDIDA EN EL PLAN QUINQUENAL DE OBRAS 2006-2010
OBRA: Pavimento asfáltico en calles de Rivera
Tratamiento asfáltico doble con sellado: 10.000 m2
PLAZO DE OBRA : 2 meses FECHA DE INICIO :
El cartel se ubicará lo antes posible luego de la firma del contrato y como plazo máximo dentro de los 5 días a partir del replanteo. La falta de colocación en dicho plazo dará lugar a una multa de $ 500 (quinientos pesos uruguayos) por cada día que exceda el plazo fijado y por cada cartelón.
1.20 – SUBCONTRATOS Y CESIONES
SECCION II - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
2.1- OBJETO
El presente llamado a licitación tiene por objeto la construcción de pavimento asfáltico (Tratamiento asfáltico doble con sellado) en calles de la ciudad de Rivera.-
2.2- METRAJES
Rubro |
Descripción
|
Unidad |
Metraje | |
1 | Calles varias | 1-Tratamiento Asfáltico doble c/ sellado | m2 | 10.000 |
2.3 -MULTAS
Por el incumplimiento en la realización del servicio dentro del plazo estipulado la Administración aplicará una multa de 1% del monto del contrato (sin incluir leyes sociales) por día de atraso
El incumplimiento de las Órdenes de Servicio impartidas por la Inspección del Servicio, según las exigencias del Pliego, será sancionado con una multa del 2% del monto del contrato (sin incluir leyes sociales) por día y por cada orden incumplida
Todas las multas serán descontadas de la facturación y/o del refuerzo de
garantía de cumplimiento de contrato, según corresponda.
Todo ello, sin perjuicio de la potestad de la Administración de declarar rescindido el contrato con la pérdida de la retención en concepto garantía de cumplimiento de contrato y cobro de los daños y perjuicios en la vía pertinente
2.4 -SEÑALES DE OBRA
El contratista señalizará adecuadamente los tramos en que trabaja de forma de procurar seguridad para los usuarios, durante el día y la noche.
2.5 –SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES
Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista deberá solicitar información a los distintos organismos públicos (UTE, OSE, ANTEL) acerca de tendidos y canalizaciones existentes en la zona.
Todas las instalaciones existentes de servicio público que aparecieran en la zona de trabajo deberán ser rigurosamente resguardadas por el Contratista, que será el único responsable por cualquier daño que les pueda suceder por haber sido insuficientes las medidas de precaución.
2.6 –RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El contratista será en todos los casos responsable de los daños y perjuicios ocasionados por la imprudencia o mala fé de sus agentes ya sea frente a la Intendencia Municipal y/o terceros; responderá en todos los casos directamente ante la IM y/o terceros de los daños producidos a las personas y/o a las cosas que con motivo de la ejecución de las obras ocasionaran cualquiera sea la causa o naturaleza, quedando entendido que por ello no tendrá derecho a pedir compensación alguna.
Asimismo será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones con los organismos fiscales y de seguridad social, pudiendo la Intendencia en cualquier momento de la contratación exigir la presentación de la documentación que lo respalde.
2.7 - DESCRIPCION DE LOS RUBROS
2.7.1- Tratamiento asfáltico doble c/ sellado
Superficie de rodadura.
Una vez aprobada la capa superior de base granular( que será ejecutada por la Intendencia Departamental de Rivera), se ejecutarán las capas de tratamiento bituminoso doble con sellado de acuerdo a las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad" vigentes a agosto del 2003.
2.7.1.1 Agregados
Los agregados serán rocas trituradas natural o artificialmente, guijas trituradas o sin triturar, cantos rodados triturados, arenas naturales o artificiales, u otros materiales aprobados por la inspección.
Los agregados estarán integrados por partículas duras, rugosas y estables, que no están recubiertas, total o parcialmente, por sustancias que impidan su perfecta adherencia con los materiales bituminosos y cumplirán con las demás condiciones establecidas en el Pliego.
Cuando el agregado se prepare por trituración de un material integrado por partículas redondeadas y lisas, éste, contendrá, por lo menos, un setenta y cinco (75) por ciento en peso de partículas de tamaño igual o mayor al triple del tamaño máximo del agregado que se desea obtener.
En el momento de ser esparcido, el agregado no poseerá una humedad superior al uno por ciento de su peso seco.
2.7.1.2 Ejecución.
No se permitirá la aplicación de riegos con los distintos materiales bituminosos si la temperatura ambiente o la de la superficie a tratar es inferior a diez grados Celsius (10º C)
Cantidades de insumos por metro cuadrado.
Para Imprimación
MC1 – 1,0 litros por metro. La temperatura para el riego no debe ser inferior a 65ºC.
Para Tratamientos con Diluidos Asfálticos
RC2 - 1,6 litros por metro cuadrado por cada 10 litros de árido igual o menor a 25 mm (seco y libre de polvo) el riego A y 1,2 litros por metro cuadrado por cada 4 litros de árido menor a 6 mm para el riego B. La temperatura para el riego no debe ser inferior a 75ºC.
Para Tratamientos con Emulsión Asfáltica modificada con polímeros
1,6 litros por metro cuadrado por cada 10 litros de árido igual o menor a 19 mm, el riego A y 1,2 litros por metro cuadrado por cada 4 litros de árido menor a 6 mm para el riego B.
La Emulsión asfáltica modificada por polímeros, debe cumplir las normas IRAM y debe poseer las siguientes características:
| UNID | EBCR-M | EBC-Slurry | IRAM | ||
Ensayos | Min | Max | Min | Max |
| |
Viscos, Saybolt Furol a 25 ªC | SSF | 30 | … | … | 50 | 6721 |
Residuo Asfáltico por destilación | %p | 63 | … | 62 | … | 6719 |
Asentamiento 5 días | %p | … | 5 | … | 5 | 6716 |
Residuo sobre Tamiz IRAM 850 mm | %p | … | 0,1 | … | 0,1 | 6717 |
Recubrimiento y resitencia al agua | ….. | 80 | … | … | … | 6679 |
Carga de partículas | ….. | Positiva | Positiva | 6690 | ||
Ensayo sobre el Residuo de destilación | ||||||
Penetración del Residuo | 0,1 mm | 50 | 90 | 50 | 90 | 6676 |
Recuperación elástica torsional a 25ºC | % | 12 | .. | 20 | … | 6830 |
Ensayo de Oliensis | …. | Negativa | Negativa | 6594 | ||
Las empresas podrán ofertar optando por el uso de diluídos asfálticos o el uso de emulsiones asfálticas modificadas con polímeros, especificando debidamente su opción.
SECCION III : FORMULARIOS Y ANEXOS
- FORMULARIO Nº1
FORMULARIO DE CARTA PODER
Lugar y fecha.............
Por la presente carta poder ................(nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos a..............(nombre del/los apoderado/s con Cédula de Identidad de ...........Nº............... para que en mi/nuestro nombre y representación, realice/n todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier oficina o repartición de la Intendencia Departamentall de Rivera, en relación con cualquier licitación en trámite o que se efectúe en el futuro en dicha Intendencia.
En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:
a)Retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones.
b)Gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que se creen en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
c)Entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique la Intendencia Departamental.
d)Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto - exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.
e)Efectuar declaraciones sean juradas o no.
f)Interponer todo tipo de recursos.
g)Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con la Intendencia Departamental de Rivera en caso de ser adjudicatario/s de la Licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo.
La intervención personal del/los mandante/s en el trámite no significará revocación tácita del presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.
Solicito/amos la intervención del Escribano ......... a los efectos de certificación de firmas.
Firmas
SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.
En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de ser sociedad anónima, decreto que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder, vigencia del mismo
- FORMULARIO Nº 2
FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
......de ........ de 2009
Sr. Intendente Departamental
............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales ..................(domicilio, número de teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada ".................", de acuerdo al Proyecto que declara conocer, así como las Especificaciones y Pliegos correspondientes, por los siguientes precios unitarios (indicar precios en pesos uruguayos con letras y números por cada uno de los rubros indicados en el cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total de $ .......( pesos uruguayos) con leyes sociales e impuestos incluídos para la obra de referencia
Saluda a usted atentamente,
Firma del Contratista o
Representante Legal
- FORMULARIO Nº 3
FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, CUADRO DE METRAJES
Rubro | Denominación | Descripción | Unidad | Metraje | Precio Unitario | Precio Total | Monto Imponible | |||||
1
| Calles varias | Tratamiento Asfáltico doble c/sellado | m2 | 10.000 |
|
|
| |||||
|
| |||||||||||
Subtotal |
|
| ||||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
IVA |
|
|
| |||||||||
Leyes Sociales (MI x 0.70) |
|
Total |
|
ANEXO Nº 1
FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
Aval Bancario
Lugar y fecha.........
Sr. Intendente.
Sr.
Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de exclusión de la firma .......... por la suma de $ ...... como respaldo para el mantenimiento de la oferta de la Licitación Nº..... para ............
Esta fianza se mantendrá por el plazo de 150 días hasta la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.
El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en la sede de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL
Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en .........., calle ........... Nº ..........
Se solicita la intervención del Escribano .................
El aval bancario deberá tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificación deberá ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, F º y L º de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.
INDICE
23
1.1 - OBJETO Y DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS 2
1.2 - PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS 2
1.3 - CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS OFERENTES 2
1.4 - PRESENTACION Y RECEPCION DE LA DOCUMENTACION 3
1.4.1 - Apertura de ofertas 3
1.4.2 – Documentación necesaria para la presentación de ofertas 3
1.4.3- Formato de presentación de ofertas. 4
1.5 – PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES 4
1.5.1 – Examen y adquisición 4
1.5.2 - Aclaraciones 4
1.5.3 – Modificaciones 4
1.5.4 – Documentos que se consideran parte del Pliego de Especificaciones Particulares 5
1.6 - MONEDA DE OFERTA, COMPARACION Y PAGOS 5
1.6.1 – Moneda de Oferta 5
1.6.2 – Comparación de ofertas 5
1.6.3 – Forma de pago 6
1.6.4 – Facturación 7
1.7 – AJUSTE DE PRECIO 7
1.9 - GARANTIAS 7
1.10 – TRAZADO Y REPLANTEO 8
1.11 - ORDENES DE SERVICIO 8
1.12 - RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS 9
1.13 - RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS 9
1.14- RESCISION DE LAS OBRAS 10
1.15 - APORTES POR LEYES SOCIALES 10
1.16 - EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO 10
1.17 - LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS 11
1.18- CALIDAD DE LOS MATERIALES 11
1.19 – CARTEL DE OBRA 11
1.20 – SUBCONTRATOS Y CESIONES 12
SECCION II- Especificaciones Técnicas Particulares 13
2.1- OBJETO 13
2.2- METRAJES 13
2.3 -MULTAS 13
2.4 -SEÑALES DE OBRA 13
2.5 -SERVICIOS PUBLICOS EXISTENTES 14
2.6 –RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 14
2.7 -- Descripción de los rubros 14
SECCION III- Formularios y Anexos
FORMULARIO Nº1 16
- FORMULARIO Nº 2 18
- FORMULARIO Nº 3 19
ANEXO Nº 1 20
- ANEXO Nº 2 21